Капитальный ремонт участка автодороги по улице М.Горького от пер. Больничный до ул. Листопрокатчиков в городе Полевской Свердловской области

Преимущества, требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1. Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)
   Установлено требование к подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией (СМП или СОНО), о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 25% от цены контракта. Данное условие не применяется в случае, если контракт заключается с Подрядчиком, являющимся СМП или СОНО.
2. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
   Установлены требования к участникам закупки (УЗ) в соответствии с п.1 ч.1 ст.31 №44-ФЗ: Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работы, являющихся объектом закупки: В соответствии с ч.1 и 3 ст. 55.8 ГрК РФ установлены требования: 1. УЗ должен быть членом саморегулируемой организации (СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 2. УЗ, являясь членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, должен иметь право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии) по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров. 3. СРО, членом которой является УЗ, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, сформированный в соответствии со ст. 55.4 и 55.16 ГрК РФ. 4. Совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать (с учетом цены контракта, заключаемого по результатам настоящего аукциона) предельный размер обязательств, исходя из которого УЗ был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с ч. 13 ст.55.16 ГрК РФ (Член СРО должен соответствовать уровню ответственности, предусмотренному ч.13 ст.55.16 ГрК РФ) Член СРО должен быть зарегистрирован в том же субъекте РФ, в котором зарегистрирована СРО, за искл. случаев, указанных в ч.3 ст.55.6 ГрК РФ. Указанные требования не предъявляются в случаях: - предложения УЗ цены контракта 3 млн. рублей и менее в соответствии с ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ; - если УЗ является лицо, указанное в ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ. Установлены Единые требования к участникам в соответствии с ч.1 ст.31 №44-ФЗ: 1)непроведение ликвидации участника закупки (УЗ)– юр. лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании УЗ – юр. лица или ИП несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2) неприостановление деятельности УЗ в порядке, установленном КоАП РФ, на дату подачи заявки; 3) отсутствие у УЗ недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календ.год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бух. отчетности за последний отчетный период; 4) отсутствие у УЗ – физ.лица либо у руководителя, членов коллег. исп. органа, лица, исполняющего функции единоличного исп.органа, или гл.бухгалтера юр. лица - УЗ судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за искл. лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физ. лиц наказания в виде лишения права занимать опред. должности или заниматься опред. деят-тью, и административного наказания в виде дисквалификации; 5) УЗ – юр. лицо, которое в течение 2л. до момента подачи заявки не было привлечено к адм.отв-ти за совершение адм. правонарушения, предусмотренного ст.19.28 КоАП; 6) отсутствие между УЗ и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи согл. ст.31 №44-ФЗ; 7) УЗ не является офшорной компанией; 8) отсутствие у УЗ ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ.
3. Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
   Установлено требование об отсутствии в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона о контрактной системе.
4. Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
   дополнительная информация к требованию отсутствует

Ограничения и запреты

Не установлены