Тип закупки | Площадка

44-ФЗ

Перейти на ЭТП

Объект закупки

Выполнение работ по организации строительства фельдшерско-акушерских пунктов на территории Щигровского района Курской области

Заказчик

ОКУ "УКС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Показатели надежности

Начальная цена

75 162 774,00 ₽

Оформить

Дата последнего изменения

10.12.2025

Контактное лицо

Телефон

8-4712-540715

Электронная почта

okuuks@mail.ru

Дополнительная информация

Регионы Курская область

Способ проведения закупки Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ

Тип закупки 44-ФЗ

Обеспечение контракта 30%

Обеспечение заявки 375 813,87 ₽

Тендер №0844200000325000057 Выполнение работ по организации строительства фельдшерско-акушерских пунктов на территории Щигровского района Курской области по 44-ФЗ опубликован на электронной торговой площадке РТС-тендер 10.12.2025 в регионе Курская область. Заказчик ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" за 13 лет работы организации провел 159 закупок. На тендер №0844200000325000057 установлена начальная цена 75 162 774,00 ₽. Окончание подачи заявок на участие – 18.12.2025.

Документы

Закупаемые товары, работы, услуги

Наименование

Выполнение работ по организации строительства фельдшерско-акушерских пунктов на территории Щигровского района Курской области (Фельдшерско-акушерский пункт ОБУЗ "Щигровско-Черемисиновская ЦРБ" в п. Вишневка Щигровского района Курской области)

Цена, ₽

18 768 971,00 ₽

Количество

1 усл ед

Сумма, ₽

18 768 971,00 ₽

Наименование

Выполнение работ по организации строительства фельдшерско-акушерских пунктов на территории Щигровского района Курской области (Фельдшерско-акушерский пункт ОБУЗ "Щигровско-Черемисиновская ЦРБ" в д. Козловка Щигровского района Курской области)

Цена, ₽

18 599 035,00 ₽

Количество

1 усл ед

Сумма, ₽

18 599 035,00 ₽

Наименование

Выполнение работ по организации строительства фельдшерско-акушерских пунктов на территории Щигровского района Курской области (Фельдшерско-акушерский пункт ОБУЗ "Щигровско-Черемисиновская ЦРБ" в с. 2-е Мелехино Щигровского района Курской области)

Цена, ₽

18 413 114,00 ₽

Количество

1 усл ед

Сумма, ₽

18 413 114,00 ₽

Наименование

Выполнение работ по организации строительства фельдшерско-акушерских пунктов на территории Щигровского района Курской области (Фельдшерско-акушерский пункт ОБУЗ "Щигровско-Черемисиновская ЦРБ" в п. Плодовый Щигровского района Курской области)

Цена, ₽

19 381 654,00 ₽

Количество

1 усл ед

Сумма, ₽

19 381 654,00 ₽

Наименование	Цена, ₽	Количество	Сумма, ₽
Выполнение работ по организации строительства фельдшерско-акушерских пунктов на территории Щигровского района Курской области (Фельдшерско-акушерский пункт ОБУЗ "Щигровско-Черемисиновская ЦРБ" в п. Вишневка Щигровского района Курской области)	18 768 971,00 ₽	1 усл ед	18 768 971,00 ₽
Выполнение работ по организации строительства фельдшерско-акушерских пунктов на территории Щигровского района Курской области (Фельдшерско-акушерский пункт ОБУЗ "Щигровско-Черемисиновская ЦРБ" в д. Козловка Щигровского района Курской области)	18 599 035,00 ₽	1 усл ед	18 599 035,00 ₽
Выполнение работ по организации строительства фельдшерско-акушерских пунктов на территории Щигровского района Курской области (Фельдшерско-акушерский пункт ОБУЗ "Щигровско-Черемисиновская ЦРБ" в с. 2-е Мелехино Щигровского района Курской области)	18 413 114,00 ₽	1 усл ед	18 413 114,00 ₽
Выполнение работ по организации строительства фельдшерско-акушерских пунктов на территории Щигровского района Курской области (Фельдшерско-акушерский пункт ОБУЗ "Щигровско-Черемисиновская ЦРБ" в п. Плодовый Щигровского района Курской области)	19 381 654,00 ₽	1 усл ед	19 381 654,00 ₽

Способ проведения тендера №0844200000325000057 Выполнение работ по организации строительства фельдшерско-акушерских пунктов на территории Щигровского района Курской области: Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ. Заказчик планирует закупать 4 товара и услуги, среди которых больше всего нуждается в количестве 1 в следующем - Выполнение работ по организации строительства фельдшерско-акушерских пунктов на территории Щигровского района Курской области (Фельдшерско-акушерский пункт ОБУЗ "Щигровско-Черемисиновская ЦРБ" в п. Плодовый Щигровского района Курской области). В рамках тендера предполагается обеспечение контракта на сумму 30% и обеспечение закупки - 375 813,87 ₽.

Преимущества, требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
дополнительная информация к требованию отсутствует
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
дополнительная информация к требованию отсутствует
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
дополнительная информация к требованию отсутствует
Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки 2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке. 4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. ...В связи с ограниченным количеством знаков в данном поле, информация о единых требованиях к участникам изложена в п.23 документации

Ограничения и запреты

Не установлены

Похожие тендеры "Всем Подряд"

Тендер №20251212001

Начальная цена Не указана

Добрый день. Прошу Вас рассмотреть участие в тендере на выполнение комплекса работ по черновой отделки на объекте: "Капитальный ремонт в помещениях ГБУ «Мосстройинформ» в здании (2-ой этап капитального ремонта). Корректировка по адресу: г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 6" Во вложении находится форма объёмов работ. Прошу заполнить и направлять на почту, указанную ниже.

Заказчик СтройКрафт

Тендер №20251205006

Начальная цена 55 009 328,35 ₽

Выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт ДОУ №38 г. Липецка, расположенного по адресу: 398007, Липецкая область, город Липецк, улица Ушинского, 15/1" Аванс: 30%

Тендер №20251218001

Начальная цена 32 628 892,00 ₽

Лот №1 «Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№ 5 БКЗ-320/140 ПТ2. Вырезка образцов для контроля котлоагрегата, ремонт трубопроводов в пределах котла, типовой капитальный ремонт штуцеров и донышек котла, ремонт экранов, ремонт дренажных трубопроводов, сверхтиповой капитальный ремонт (с заменой поверхностей нагрева) гибов пароперепускных труб, замена конденсаторов котлоагрегата, сверхтиповой капитальный ремонт: реконструкция фронтовых блоков экранов, сверхтиповой капитальный ремонт: замена гибов труб Ф133 котлоагрегата.»; Лот №2 «Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№ 5 БКЗ-320/140 ПТ2. Ремонт и замена поверхностей нагрева котла.»; Лот №3 «Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№ 5 БКЗ-320/140 ПТ2. Ремонт с установкой и разборкой лесов.»

Заказчик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМС"

Тендер №20251217003

Начальная цена 83 522 964,43 ₽

СМР по объектам: «Модернизация водопроводных сетей. Водопроводная линия Дн-200 мм по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, от дома №31 до ВК96-б (инв. № 3684)», «Модернизация водопроводных сетей. Водопроводная линия Дн-150 мм по адресу: г. Самара, ул. Дорожная (инв.№ 4991)», «Модернизация водопроводных сетей. Водопроводная линия Д-300 мм по адресу: г. Самара, ул. Юбилейная, от ул. Свободы до ул. Юбилейная,27 (инв.№ 5591)»,«Модернизация водопроводных сетей. Водопроводная линия Дн-150 мм по адресу: г. Самара, от ул. Волгина д.1 до Южного моста (инв. № 3131)», «Модернизация водопроводных сетей. Водопроводная линия Дн-160 мм по адресу: г. Самара, от Южного проезда до ул. Гродненская,1инв. № 31351)»,«Модернизация водопроводных сетей. Водопроводная линия Д-100 мм по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 91 от ВК112-81 до ул. Стара-Загора, 137 (инв. №6869)» Сроки выполнения работ (по основным этапам) До 30.06.2026.

Тендер №20251217002

Начальная цена 11 773 548,00 ₽

Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации и выполнению изыскательских работ по объекту: «Ремонт а/д "1237 км а/д "Р-254" - Крещенское" в Убинском районе Новосибирской области» поэтапная оплата Сроки выполнения, приемки Работ и исполнения отдельных этапов Контракта: Сроки выполнения Работ: Дата начала выполнения Работ по I этапу – с даты заключения Контракта. Дата окончания выполнения Работ по I этапу – 14.07.2026 г. Дата начала выполнения Работ по II этапу – с даты заключения Контракта. Дата окончания выполнения Работ по II этапу – 14.10.2026 г.

Тендер №20251216003

Начальная цена Не указана

Монтаж входных металлических дверей 333 шт. Монтаж противопожарных дверей ( двустворчатых) 132 шт. Работа подъем, растаскивание, уменьшение дверного проема на 5 см путем крепления досок в дверной откос 3 доски размером 50мм х 150 мм длиной 200мм Монтаж на анкера. Двери и доски предоставляет Заказчик. Расходные материалы, пена монтажная пена противопожарная и анкера по 6 шт. на дверь - закупает Подрядчик.

Заказчик Филиппов Игорь

Тендер №20251215002

Начальная цена 405 480 188,70 ₽

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы на трансформаторные подстанции на объекте ТЭЦ-11 Срок выполнения работ: С 01.01.2027 по 10.07.2029 Сроки оплаты: В течение 60 (шестидесяти) календарных дней.

Заказчик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМС"

Тендер №20251215001

Начальная цена 3 760 451,08 ₽

Работы по ремонту санузлов расположенных по адресу г. Самара, ул Фадеева, д.38

Тендер №20251216002

Начальная цена 156 500 000,00 ₽

Лот 1. «Сервисное обслуживание оборудования ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск». Ремонт основного и вспомогательного оборудования ЦТП в 2026 г.». Лот 2. «Сервисное обслуживание оборудования ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск». Ремонт и техническое обслуживание грузоподъемных механизмов на ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» в 2026г.» Лот 3. «Сервисное обслуживание оборудования ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск». Установка и разборка строительных лесов, ремонт обмуровки, тепловой изоляции и антикоррозийная защита оборудования. Зачистка под ЭПБ. Подготовка к проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств оборудования ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» в 2026г.» Лот 4. «Сервисное обслуживание оборудования ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск». Ремонт электродвигателей большой мощности с заменой обмоток, силовых трансформаторов ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» в 2026 г.» Лот 5. «Сервисное обслуживание оборудования ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск». Сверхтиповой ремонт. Ремонт трубопроводов низкого давления. Ремонт площадок обслуживания основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» в 2026 г.» Лот 6. «Сервисное обслуживание оборудования ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск». Ремонт зданий и сооружений. Замена остекления в производственных помещениях ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» в 2026 г.» Лот 7. «Сервисное обслуживание оборудования ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск». Проведение технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации механизмов оборудования ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» в 2026г.» Лот 8 «Сервисное обслуживание оборудования ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск». Ремонт АКЗ фильтров и мерников коагулянта цеха ХВО ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» в 2026 г.» Лот 9. «Сервисное обслуживание оборудования ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск». Ремонт электродвигателей ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» в 2026 г.» Место выполнения работ: ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, квартал ХII, строения 1. Срок(период) выполнения работ: с 01.01.2026 по 31.12.2026

Заказчик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМС"