Выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Красногвардейская, 8

Преимущества, требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1. Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
   Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в п. 2 и 3 ч. 3 ст.104 настоящего Федерального закона
2. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
   1)соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;2) непроведение ликвидации участника закупки (УЗ)-юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки-юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;3)неприостановление деятельности УЗ в порядке, установленном КоАП РФ;4)отсутствие у УЗ недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;5)отсутствие у УЗ–физ.лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа или гл. бухгалтера юридического лица-УЗ судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. ст. 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физ. лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;6) не привлечение УЗ - юридического лица в течение 2 лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности по ст.19.28КоАП РФ;7)обладание УЗ искл-ми правами на результаты интелл. деят-ти, если в связи с исполн. контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключ. случаев заключ. контр-в на созд. произвед. лит-ры или искус., исполн-я, на финанс-ние проката или показа национ-го фильма;8)отсутствие между УЗ и заказчиком конфликта интересов;9)УЗ не является офшорной компанией, не имеет в составе участ-ов (членов) корпоративного юр.лица или в составе учредителей унит-го юр. лица офшор. компании, а также не имеет офшор. компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно(через юр.лицо или через несколько юр.лиц)более чем 10% голосующих акций хозяйств-ного общ-ва либо долей, превышающей 10% в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищ-ва или общ-ва;10)отсутствие у УЗ ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
3. Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
   Требования в соответствии с позицией 9 приложения к ПП РФ от 29.12.2021 №2571. Работы по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории Документы подтверждающие доп требования: В случае наличия: 1 опыта исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории: 1) исполненный договор; 2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ. В случае наличия: 2 опыта исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта): 1) исполненный договор; 2) акт приемки объекта капитального строительства, а также акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ, если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ; 3) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых такое разрешение не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации. В случае наличия: 3 опыта выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта): 1) раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" проектной документации; 2) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации. Цена выполненных работ по договорам, предусмотренных пунктами 1 и 2, цена выполненных работ, предусмотренных пунктом 3, должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
4. Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона № 44 ФЗ
   Объем привлечения 25% от цены контракта Установлено В случае, если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме 25% от цены Контракта.

Ограничения и запреты

Не установлены