Тип закупки | Площадка

44-ФЗ

Перейти на ЭТП

Объект закупки

Оказание услуг по передаче прав на специальное программное обеспечение и его внедрение в части обеспечения возможности использования региональных сервисов по записи на прием к врачу, проведения телемедицинских консультаций, включая возможность дистанционного закрытия листов временной нетрудоспособности, интегрированных в многофункциональный сервис обмена информацией (МАХ), в целях модернизации и развития Государственной информационной системы «Единая медицинская информационная система здравоохранения Республики Крым» (ГИС «ЕМИСЗ РК»)

Показатели надежности

Начальная цена

3 864 130,43 ₽

Дата публикации

20.07.2026

Аватар

Контактное лицо

Телефон

7365░░░░░░░

Электронная почта

p░░░░░@c░░░░░░░░░c.ru

Дополнительная информация

Регионы Республика Крым
Способ проведения закупки Запрос котировок в электронной форме
Закупки у МСП Только у МСП
Тип закупки 44-ФЗ
Обеспечение контракта 5%
Обеспечение заявки 19 320,65 ₽

Тендер №0375200045626000026 Оказание услуг по передаче прав на специальное программное обеспечение и его внедрение в части обеспечения возможности использования региональных сервисов по записи на прием к врачу, проведения телемедицинских консультаций, включая возможность дистанционного закрытия листов временной нетрудоспособности, интегрированных в многофункциональный сервис обмена информацией (МАХ), в целях модернизации и развития Государственной информационной системы «Единая медицинская информационная система здравоохранения Республики Крым» (ГИС «ЕМИСЗ РК») по 44-ФЗ опубликован на электронной торговой площадке РТС-тендер 20.07.2026 в регионе Республика Крым. Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" за 11 лет работы организации провел 23 закупки. На тендер №0375200045626000026 установлена начальная цена 3 864 130,43 ₽. Окончание подачи заявок на участие – 27.07.2026.

Узнавайте о новых тендерах первыми

Получайте уведомления о свежих торгах. Для этого зарегистрируйтесь или войдите в профиль

Документы

Закупаемые товары, работы, услуги

Способ проведения тендера №0375200045626000026 Оказание услуг по передаче прав на специальное программное обеспечение и его внедрение в части обеспечения возможности использования региональных сервисов по записи на прием к врачу, проведения телемедицинских консультаций, включая возможность дистанционного закрытия листов временной нетрудоспособности, интегрированных в многофункциональный сервис обмена информацией (МАХ), в целях модернизации и развития Государственной информационной системы «Единая медицинская информационная система здравоохранения Республики Крым» (ГИС «ЕМИСЗ РК»): Запрос котировок в электронной форме. Заказчик планирует закупать 2 товара и услуги, среди которых больше всего нуждается в количестве 1 в следующем - Оказание услуг по внедрению СПО по блоку № 1 Приложения Б, в части обеспечения возможности использования региональных сервисов по записи на прием к врачу, проведения телемедицинских консультаций, включая возможность дистанционного закрытия листов временной нетрудоспособности, интегрированных в многофункциональный сервис обмена информацией (МАХ)в целях модернизации и развития Государственной информационной системы «Единая медицинская информационная система здравоохранения Республики Крым» (ГИС ЕМИСЗ РК). В рамках тендера предполагается обеспечение контракта на сумму 5% и обеспечение закупки - 19 320,65 ₽.

Преимущества, требования к участникам

Преимущества

  1. Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ - Размер преимущества не установлен

Требования к участникам

  1. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
    дополнительная информация к требованию отсутствует
  2. Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
    дополнительная информация к требованию отсутствует

Ограничения и запреты

Не установлены

Похожие тендеры "Всем Подряд"

Начальная цена 100,00 ₽
Разработка комплексной проектной документации в соответствии с ТЗ
Начальная цена 159 013 851,00 ₽
Строительно-монтажные работы по строительству объекта «Производственно-технический комплекс по обработке ТКО в Кемеровском муниципальном округе вблизи г. Кемерово»
Начальная цена 30 703 150,00 ₽
Строительно-монтажные работы по строительству объекта «Производственно-технический комплекс по обработке ТКО в Кемеровском муниципальном округе вблизи г. Кемерово»
Начальная цена 12 000 000,00 ₽
Выполнение работ по ремонту гидроизоляции кровли и склада. Цеха.
Заказчик Konstantin Oganov
Начальная цена 17 800 000,00 ₽
Выполнение работ по переустройству помещения. Текущие работы.
Заказчик Konstantin Oganov
Начальная цена Не указана
Необходим плиточник. Плитка напольная 300*300, стены - 200*300 Общая площадь - ок.100м2.
Начальная цена Не указана
Наша компания (АО «СК ФЛАН-М») ищет подрядчика для выполнения комплекса работ по титулу «Фасадные работы. Этап 2.1. ВЗУ «ИЗМИРАН» по адресу: Москва, Троицк, ул. Пушковых, д. 2Б. Всего по фасадным работам – три объекта (три ВЗУ). Исходные данные для подготовки КП будут направлены тремя отдельными письмами (на каждый объект – отдельное письмо). Это - по объекту ВЗУ «ИЗМИРАН»). Наименование работ: Выполнение работ по устройству вентилируемого фасада на ВЗУ. Наименование объекта: «Прокладка водопровода Д=1000 мм от деревни Сосенки до города Троицк со строительством водопроводных узлов «Станиславль» и «Красная Пахра» этап 3 (1 очередь): Этап 5.1: водопровод-уход на ВЗУ «Ботаково» и ВЗУ «Микрорайон В»; этап 5.1.1: реконструкция ВЗУ «Микрорайон В»; этап 5.1.2: реконструкция ВЗУ «Ботаково»; этап 2.1: реконструкция ВЗУ «ИЗМИРАН»; этап 5.2: водопровод-уход на ВЗУ «ИЯИ»; этап 5.2.1: реконструкция ВЗУ «ИЯИ» Место выполнения работ: Москва, Троицк, ул. Пушковых, д. 2Б. Материалы для подготовки КП: 1. Краткое описание задачи (см. вложение (а также - текст данного письма)). 2. Техническое задание (см. вложение). 3. Ведомость объемов работ (см. вложение). 4. Рабочая документация (см. вложение (файл плюс zip-архив)). 5. Типовая форма Договора (три файла (см. вложение zip)) 6. Реквизиты (см. вложение). 7. Контакты (см. ниже в тексте). Инфо: 1. Ориентировочные сроки выполнения работ: 15.07.2026 – 30.08.2026. 2. Срок предоставления КП: до пяти р.д. с момента получения исходных данных. 3. Необходимо наличие членства в СРО. 4. Материал – давальческий. Краткое описание задачи: Выполнить комплекс работ в рамках титула «Фасадные работы. Этап 2.1. ВЗУ «ИЗМИРАН»: 1. Устройство нижнего слоя утепления наружных стен из минераловатных плит, толщиной 100 мм – 641,56 м2. 2. Устройство верхнего слоя утепления наружных стен из минераловатных плит, толщиной 50 мм – 643,49 м2. 3. Монтаж металлоконструкций вентилируемого фасада – 664,94 м2. 4. Монтаж навесных HPL- панелей (группа горючести Г1) «СЛОПЛАСТ Ф» по навесной подсистеме – 664,94 м2. 5. Устройство обрамления проемов, отливов окон и фартуков парапетов – 114,60 м2. 6. Установка вентиляционных решеток на фасаде – 2 шт. В случае Вашей заинтересованности необходимо предоставить коммерческое предложение согласно прилагаемой Ведомости объемов работ. В составе коммерческого предложения участник предоставляет: 1. Референс-лист. 2. Презентацию (если есть). 3. Реквизиты (для заключения Договора). 4. Согласие/несогласие с типовой формой Договора (см. вложение).
Заказчик Дмитрий
Начальная цена Не указана
строительство частных СПА комплексов (600 м.кв.) на участках в коттеджном посёлке
Начальная цена Не указана
Аммиачные магистрали, автоматизация РУ, холодоснабжение, система газоанализа Проекты отправим вам на эл.почту по запросу. Организация ООО «ОСК» приглашает к участию в тендере на строительно-монтажные работы: «Аммиачные магистрали для фризеров 29...36 в корпусе ПК1 в осях А'-И'/ 10'-12' Вариант 2; Демонтаж аммиачных тр-дов в галерее в осях 1'-1"/Е'-А' и трасс к ХК №17 и льдогенераторам №№2,3 (корпус К-К4); Автоматизация РУ фризеров 29-36 в осях 12'-10'/ И'-А'; Холодоснабжение фризеров 32-36 в корпусе ПК1 в осях 10'-12'/ И'- А; Система газоанализа в осях 15'-9'/ И'-Д'» На объекте: «Нежилое здание КН 33:22:024200:21» в осях 15'-1'/И'-А' (ПК1) (реконструкция), расположенное по адресу: г. Владимир, ул. П. Осипенко, д. 65; Здание нежилое КН 33:22:024200:21» по адресу: г. Владимир, ул. П. Осипенко 65» Общая сметная стоимость составляет 51 599 720,78 руб. (в т. ч. НДС 22%, стоимость материалов и оборудования). Готовы рассмотреть предложение по вашей рыночной цене.
Заказчик Марина

Похожие тендеры

Начальная цена 2 028 913,05 ₽
Тип закупки 44-ФЗ
До окончания приема заявок: 5 дней
Этап: Начало подачи заявок
Закупка с обеспечением: Заявки и Контракта
Оказание услуг по передаче прав на специальное программное обеспечение и его внедрение в части обеспечения процесса передачи статистических событий региональных сервисов здравоохранения в МАХ, в целях модернизации и развития Государственной информационной системы «Единая медицинская информационная система здравоохранения Республики Крым» (ГИС «ЕМИСЗ РК»)
Начальная цена 7 902 932,14 ₽
Тип закупки 44-ФЗ
До окончания приема заявок: 5 дней
Этап: Начало подачи заявок
Закупка с обеспечением: Заявки и Контракта
Оказание услуг по передаче прав на специальное программное обеспечение и его внедрение в части реализации возможности предоставления услуг на ЕПГУ с использованием компонента "Витрина данных", в целях модернизации и развития Государственной информационной системы «Единая медицинская информационная система здравоохранения Республики Крым» (ГИС «ЕМИСЗ РК»)
Начальная цена 280 870,00 ₽
Тип закупки 44-ФЗ
До окончания приема заявок: 5 дней
Этап: Начало подачи заявок
Закупка с обеспечением: Контракта
Предоставление программного обеспечения
Начальная цена 31 800,00 ₽
Тип закупки 223-ФЗ
До окончания приема заявок: 5 дней
Этап: Опубликовано
Закупка с обеспечением: Нет
Предоставление (продление) на условиях простой (неисключительной) лицензии прав использования программы для ЭВМ «Астрал-Отчетность»
Начальная цена 45 160,00 ₽
Тип закупки 223-ФЗ
До окончания приема заявок: 5 дней
Этап: Опубликовано
Закупка с обеспечением: Нет
Предоставление (продление) на условиях простой (неисключительной) лицензии прав использования программы для ЭВМ «1С:КП Отраслевой»
Начальная цена Не указана
Тип закупки Коммерческая
До окончания приема заявок: 2 дня
Этап: Начало подачи заявок
Закупка с обеспечением: Нет
Поставка лицензий 1С:Предприятие
Заказчик ООО "МРИЯ"
Начальная цена Не указана
Тип закупки 615-ПП
До окончания приема заявок: 19 дней
Этап: Начало подачи заявок
Закупка с обеспечением: Нет
Проведение предварительного отбора подрядных организаций на право включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах, предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных…
Заказчик МИНЖКХ КРЫМА
Начальная цена 19 278,02 ₽
Тип закупки 44-ФЗ
До окончания приема заявок: 2 дня
Этап: Начало подачи заявок
Закупка с обеспечением: Контракта
Приобретение программного обеспечения "ViPNet Client for Windows 4.x (КС2)" (сеть 3597, портал ССТУ.РФ) с передачей неисключительных прав (лицензий) на его использование для нужд Арбитражного суда Республики Крым
Начальная цена 446 574,50 ₽
Тип закупки 44-ФЗ
До окончания приема заявок: 2 дня
Этап: Начало подачи заявок
Закупка с обеспечением: Контракта
Техническая поддержка средств защиты информации для информационных систем Министерства (ЗЛВС + КТР)

Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ

Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1