Тип закупки | Площадка

44-ФЗ

Объект закупки

Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной, тревожной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре и АСГПТ в здании Арбитражного суда Томской области (Кирова,10)

Заказчик

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатели надежности

Начальная цена

176 000,00 ₽

Дата последнего изменения

12.05.2025

Контактное лицо

Никонова Елена Юрьевна

Телефон

7-3822-284016

Электронная почта

a67.enikonova@arbitr.ru

Дополнительная информация

Регионы Томская область

Способ проведения закупки Электронный аукцион

Закупки у МСП Только у МСП

Тип закупки 44-ФЗ

Обеспечение контракта 5%

Тендер №0165100003125000025 Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной, тревожной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре и АСГПТ в здании Арбитражного суда Томской области (Кирова,10) по 44-ФЗ опубликован на электронной торговой площадке РТС-тендер 12.05.2025 в регионе Томская область. На тендер №0165100003125000025 установлена начальная цена 176 000,00 ₽. Окончание подачи заявок на участие – 20.05.2025.

Документы

Закупаемые товары, работы, услуги

Наименование

ТО системы охранно-пожарной, тревожной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре и автоматической системы газового пожаротушения (Кирова,10)

Цена, ₽

22 000,00 ₽

Количество

8 мес

Сумма, ₽

176 000,00 ₽

Наименование	Цена, ₽	Количество	Сумма, ₽
ТО системы охранно-пожарной, тревожной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре и автоматической системы газового пожаротушения (Кирова,10)	22 000,00 ₽	8 мес	176 000,00 ₽

Способ проведения тендера №0165100003125000025 Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной, тревожной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре и АСГПТ в здании Арбитражного суда Томской области (Кирова,10): Электронный аукцион. Заказчик планирует закупать ТО системы охранно-пожарной, тревожной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре и автоматической системы газового пожаротушения (Кирова,10) в количестве 8. В рамках тендера предполагается обеспечение контракта на сумму 5%.

Преимущества, требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ - Размер преимущества не установлен

Требования к участникам

Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
дополнительная информация к требованию отсутствует
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
дополнительная информация к требованию отсутствует
Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Наличие действующей лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которое подтверждается: копией действующей лицензии или выпиской из реестра лицензий, по форме утвержденной Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий» Основание: - п.15 ч. 1 ст. 12 гл. 2 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ ''О лицензировании отдельных видов деятельности''; - Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 ''Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений''.

Ограничения и запреты

Не установлены

Похожие тендеры "Всем Подряд"

Тендер №20250507005

Начальная цена 184 000 000,00 ₽

Выполнение подрядных работ по объекту. Проектирование и строительство. Аванс 15%.

Заказчик Konstantin Oganov

Тендер №20250507004

Начальная цена Не указана

Изготовление и монтаж распашных складчатых ворот - 17 шт. Распашные складчатые ворота с механизацией и автоматикой. Изготовление, доставка, пусконаладка и монтаж.

Заказчик Зинаида

Тендер №20250507002

Начальная цена 15 000 000,00 ₽

Комплектация и монтаж ИТП, оборудование Ридан.

Заказчик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТЭКСПРЕСС"

Тендер №20250507007

Начальная цена 334 000 000,00 ₽

Благоустройство территории. Аванс 30% по этапу работ.

Заказчик Konstantin Oganov

Тендер №20250507006

Начальная цена 409 000 000,00 ₽

Выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации и проведению капитального ремонта объекта. Аванс 70% от этапа работ.

Заказчик Konstantin Oganov

Тендер №20250504001

Начальная цена Не указана

Выполнение комплекса работ по установке дверей на производстве модульных домов. • Установка межкомнатных дверей • Врезка петель и замков • Установка дверных ручек • Сборка и монтаж дверной коробки • Установка доборов и наличников • Выполнение полного цикла работ Необходимо закрыть определенный объем работ в течение года, соблюдать сроки выполнения заказов. Обсудим удобный для исполнителя график выполнения работ. Начало выполнения работ: с момента заключения договора Место нахождения объекта: Республика Крым, г.Керчь. ул. Льва Толстого д. 101. Ждем ваших откликов от опытных мастеров, готовых к долгосрочному сотрудничеству.

Заказчик СК «MODULDOM-ЮГ»

Тендер №20250507003

Начальная цена Не указана

Выполнение комплекса работ по устройству фундаментной плиты. Объект: Многоквартирный жилой дом №5 со встроенными помещениями общественного назначения в микрорайоне 39 г. Сургута. Корпус 5.2 – 1 этап Начало выполнения работ: с момента заключения договора. Срок выполнения работ: 60 календарных дней с момента передачи строительной площадки.

Тендер №20250507001

Начальная цена Не указана

Поставка дверей внутренних «Майами»,МДФ 6 мм. Экошпон с доборами фурнитурой. Объект: Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика, на склад/объект строительства АО Специализированный Застройщик «ДСК-1» по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Высоковольтная 6/1, на условиях – силами и средствами Поставщика. Вся техническая документация во вложении.

Тендер №20250506003

Начальная цена Не указана

Выполнение комплекса работ по устройству монолитных лестничных маршей и лестничных площадок на отм. 0,560 -+4,460 Объект: Жилой комплекс №2 со встроенными помещениями административного и общественного назначения, инженерными сетями «Микрорайон 20А г. Сургут». Срок выполнения работ 30 рабочих дней с момента заключения договора.