Оцените, насколько вы удовлетворены качеством сервиса Всем Подряд?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Начальная цена
76 584 188,80 ₽Оформить
Дата последнего изменения
24.12.2025
Дополнительная информация
Регионы
Самарская область
Способ проведения закупки
Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Закупки у МСП
Только у МСП
Тип закупки
223-ФЗ
Обеспечение заявки
1 500 000,00 ₽
Тендер №32515572316 Поставка труб ПЭ по 223-ФЗ опубликован на электронной торговой площадке АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА» 24.12.2025 в регионе Самарская область. Заказчик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ" за 28 лет работы организации провел 339 закупок. На тендер №32515572316 установлена начальная цена 76 584 188,80 ₽. Окончание подачи заявок на участие – 12.01.2026.
Способ проведения тендера №32515572316 Поставка труб ПЭ: Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. В рамках тендера предполагается обеспечение закупки на сумму 1 500 000,00 ₽.
Преимущества, требования к участникам
Преимущества
Не установлены
Требования к участникам
- Требование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
дополнительная информация к требованию отсутствует
Ограничения и запреты
- Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
дополнительная информация к ограничению отсутствует
Похожие тендеры "Всем Подряд"
Начальная цена
1,00 ₽
Требуется выполнить ремонт кровли общей площадью 850м2. с утеплением и покрытием ПВХ мембраной здания АБК на территории ООО "Чебоксарского городского молочного завода", подробное описание и план кровли в ТЗ во вложении.
Выезд специалистов на площадку обязателен.
Заказчик
Игорь Александрович
Начальная цена
1 000 000,00 ₽
Добрый день.
К письму приложен проект многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями.
Для реализации проекта необходимо выполнить работы по наружным сетям.
Прошу подготовить и направить коммерческое предложение (КП) на электронную почту.
В КП, пожалуйста, укажите:
Систему налогообложения.
Условия оплаты.
Срок выполнения работ (включая поставку и монтаж).
Контактное лицо.
Наличие действующего СРО( не обязательно)
Заранее благодарю за оперативность.
Начальная цена
400 000,00 ₽
Требуется бригада для строительство деревянной веранды 70 м2 на сваях
Начальная цена
Не указана
Устройство парапетов на домах Эдельвейс, Эдем КП Папушево парк согласно ВОР и чертежу (2 дома )
Начальная цена
Не указана
Субподряд на монтаж наружных инженерных сетей (водоснабжение, канализация, теплоснабжение).
Ищем субподрядную организацию для выполнения полного комплекса работ по монтажу наружных инженерных сетей.
**Виды работ:**
- Монтаж наружных сетей водоснабжения *(В1)*.
- Монтаж наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации *(К1)*.
- Монтаж наружных сетей ливневой канализации *(К2)*.
- Монтаж наружных сетей теплоснабжения *(Т3)*.
- Земляные работы, устройство колодцев, прокладка трубопроводов, подключение к существующим сетям.
**Требования к подрядчику:**
- Членство в СРО *(строительство)*.
- Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 лет.
- Наличие собственной или арендованной строительной техники и оборудования.
- Готовность предоставить список выполненных объектов и отзывы заказчиков.
**Условия:**
- Сроки выполнения работ: *[указать сроки]*.
- Форма оплаты: *[предоплата/по факту/по этапам]*.
- Рассматриваем предложения от юридических лиц и ИП.
Для участия в тендере просим направить коммерческое предложение и краткое резюме компании на e-mail
Заказчик
ООО Профстрой СТ
Начальная цена
Не указана
Добрый день.
Нужен проект на строительство здания
1.Здание состоит из сендвич панелей,окна по периметру.
2.Половина здания идет на сужение с 24 до 12 метров.
3.Проект выполнять по типовым проемам длиной 6метров.
4.Указать сроки выполнения работ.
Начальная цена
2 100,00 ₽
ЗАПРОС ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
на оказание автоуслуг кран-борта полноприводного вездехода
-Специализированный манипулятор (кран-борт) вездеходного исполнения.
-Обязательно вездеходное исполнение для работы на полевых дорогах.
-Грузоподъемность манипулятора (Не менее 10 тонн.)
-Длина стрелы манипулятора (От 7 метров.)
-Основная задача (Доставка удобрений и семян, упакованных в биг-бэги, со складских помещений на сельскохозяйственные угодья. Погрузочно-разгрузочные работы.)
-Максимальный километраж перевозки ((в одну сторону) До 35 километров. Учитывается расстояние от склада до поля.)
-Режим работы ((ежедневно) С 07:00 до 22:00.)
-Время начала и окончания работы оператора и техники. (С 15 мая 2026 года по 30 мая 2026 года. Возможна последующая пролонгация на более длительный срок по согласованию сторон.)
Условия предоставления услуг и коммерческое предложение:
Просим Вас указать в предложении следующие сведения:
1. Стоимость оказания услуг:
Цена за час работы крана-манипулятора полноприводного вездехода
o (указать стоимость с НДС и без).
o Стоимость доставки техники на объект и обратно (если применимо).
o Возможные дополнительные расходы (например, за простой, за превышение установленного лимита пробега).
2. Условия оплаты:
o Форма оплаты (предоплата, постоплата, поэтапная оплата).
o Процент предоплаты (при необходимости).
o Срок оплаты.
3. Срок поставки техники на объект: Дата, к которой техника будет готова к работе.
4. Наличие и тип техники: Подтверждение соответствия техники указанным в техническом задании параметрам.
5. Наличие квалифицированного оператора: Подтверждение.
6. Дополнительные условия: Любые условия, которые вы считаете важными для данного вида работ.
Срок предоставления коммерческого предложения: до 13 мая 2026 года.
Заказчик
Святослав Игоревич
Начальная цена
18 519 999,99 ₽
Лот 1: Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации «Реконструкция ПС 110 кВ Оек с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (прирост мощности 30 МВА)».
Лот 2: Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации «Реконструкция ВЛ 35 кВ Качуг-Верхоленск (установка новых опор с заменой провода, протяженностью 27,8 км)».
Заказчик
Кристина Романовна
Начальная цена
Не указана
Монтаж ЭОМ в многоквартирном многоэтажном доме
ЖК Нахимовский корпус 1,2,3,4
Материалы и работа подрядчика.
Аванс 100%на материал
Начало работ июнь 2026
Окончание работ декабрь 2026
Похожие тендеры
Начальная цена
169 108,17 ₽
Тип закупки
223-ФЗ
До окончания приема заявок:
3 дня
Этап:
Опубликовано
Закупка с обеспечением:
Нет
Поставка товара (линолеум, заглушки) для нужд ГБУ СО " Сызранский геронтопсихиатрический центр"
Начальная цена
75 364,29 ₽
Тип закупки
44-ФЗ
До окончания приема заявок:
4 дня
Этап:
Начало подачи заявок
Закупка с обеспечением:
Контракта
Поставка Окон ПВХ
Начальная цена
225 750,00 ₽
Тип закупки
44-ФЗ
До окончания приема заявок:
3 дня
Этап:
Начало подачи заявок
Закупка с обеспечением:
Контракта
Поставка строительных материалов, электротоваров
Заказчик
КОМТОРГ СО
Начальная цена
589 198,90 ₽
Тип закупки
223-ФЗ
До окончания приема заявок:
5 дней
Этап:
Опубликовано
Закупка с обеспечением:
Нет
Поставка строительных материалов
Заказчик
ГБУ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
Начальная цена
751 447,96 ₽
Тип закупки
44-ФЗ
Этап:
Аукцион
Закупка с обеспечением:
Заявки и Контракта
Поставка строительных материалов для учреждений Самарской области (совместные торги)
Заказчик
КОМТОРГ СО
Начальная цена
736 650,50 ₽
Тип закупки
44-ФЗ
Этап:
Аукцион
Закупка с обеспечением:
Заявки и Контракта
Поставка строительных материалов для учреждений Самарской области (совместные торги)
Заказчик
КОМТОРГ СО
Начальная цена
1 576 326,00 ₽
Тип закупки
44-ФЗ
Этап:
Аукцион
Закупка с обеспечением:
Заявки и Контракта
Поставка строительных материалов для учреждений Самарской области (совместные торги)
Заказчик
КОМТОРГ СО
Начальная цена
538 844,00 ₽
Тип закупки
44-ФЗ
Закупка с обеспечением:
Нет
ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Заказчик
ГБОУ ШКОЛА № 2010
Начальная цена
1 900 000,00 ₽
Тип закупки
Коммерческая
До окончания приема заявок:
11 дней
Этап:
Опубликовано
Закупка с обеспечением:
Нет
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
на поставку трубы ПНД ПЭ 100 110х6,6 мм (SDR 17)
1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ
Поставка напорных труб из полиэтилена низкого давления (ПЭ 100) в количестве 10 000 (десяти тысяч) погонных метров.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Марка полиэтилена: ПЭ 100.
• Наружный диаметр: 110 мм.
• Толщина стенки: 6,6 мм.
• SDR (стандартное размерное отношение): 17.
• Рабочее давление: до 10 бар (для воды) / до 6-8 бар (для газа, при наличии соответствующей сертификации).
• Стандарт: ГОСТ 18599-2001 (для воды) / ГОСТ Р 58121.2-2018 (для газа).
• Цвет: Черный с синими полосами (для воды) или черная с желтыми полосами (для газа). Примечание: Заказчик согласовывает цвет при подписании Спецификации.
3. КАЧЕСТВО И СЕРТИФИКАЦИЯ
• Маркировка: Наличие несмываемой маркировки на каждом метре/бухте (производитель, марка ПЭ, диаметр, SDR, ГОСТ, дата выпуска).
• Гигиена: Наличие экспертного заключения о возможности использования труб в системах питьевого водоснабжения.
• Гарантия: не менее 24 месяцев с даты поставки.
4. ЛОГИСТИКА И ФИНАНСЫ
• Цена за 1 пог. м: в рамках общего лимита (исходя из ваших условий — 210 руб. с НДС 22%).
• Общая стоимость: 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 22%.
• Обеспечение исполнения договора (7%): 147 000 (Сто сорок семь тысяч) рублей 00 копеек. Вносится на р/с: 40702810432710000655 (Волгоградское отд. №8621 ПАО Сбербанк) в течение 3-х рабочих дней после подписания Договора, либо предоставление банковской гарантии.
• Срок поставки: 30 календарных дней с даты подписания Договора (день подписания включается в срок).
• Порядок оплаты: 100% постоплата в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акт приема-передачи (ОС-1) и получения полного пакета документов (УПД, Паспорт качества).
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1. Представитель Поставщика: Все документы (УПД, накладные, сертификаты) должны иметь подпись уполномоченного лица с приложением копии доверенности.
2. Арбитражная оговорка: В случае поставки труб с толщиной стенки менее 6,6 мм (что является нарушением требований безопасности), Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и удержать сумму обеспечения (147 000 руб.) в качестве штрафной неустойки.
3. Хранение: Поставщик гарантирует, что Товар до момента отгрузки хранился в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей и механических повреждений (задиров, царапин).
Заказчик
ООО "МП ЖКХ"
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ